Genel İş Şartları (AGB)

Aşağıdaki Genel İş Şartları, Protec Zincir Koruma’nın yürürlükteki yasal düzenlemelerde tanımlanan ticari müşterilere yönelik tüm teslimat ve hizmetleri için geçerlidir. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece tüm sözleşmeler için bağlayıcıdır.

1. Kapsam

Bu AGB, Protec Zincir Koruma ile müşterileri arasında gerçekleştirilen tüm mevcut ve gelecekteki ürün satış ve teslimat sözleşmeleri için geçerlidir. Müşterinin sunduğu farklı, çelişen veya ek sözleşme koşulları yalnızca Protec Zincir Koruma tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmesi hâlinde geçerlilik kazanır.

2. Teklifler ve Sözleşmenin Kurulması

Protec Zincir Koruma tarafından sunulan tüm teklifler aksi belirtilmediği sürece bağlayıcı değildir. Sözleşme, yazılı sipariş onayı veya ürünün müşteriye gönderilmesiyle kurulmuş kabul edilir. Çizimler, görseller, teknik veriler ve açıklamalar genel ürün tanımıdır; garanti niteliği taşımaz.

3. Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

Aksi kararlaştırılmadıkça tüm fiyatlar fabrika çıkışlı net fiyatlardır. Vergiler, nakliye, sigorta ve ambalaj giderleri ayrıca hesaplanır. Ödemeler belirlenen süre içerisinde kesinti yapılmaksızın gerçekleştirilmelidir. Gecikme hâlinde Protec Zincir Koruma yasal gecikme faizleri ile tahsilat masraflarını talep edebilir.

4. Teslimat, Teslim Süresi ve Risk Devri

Teslim süreleri, tüm teknik detaylar netleştirildikten ve müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra başlar. Kısmi teslimatlar, müşteriye makul olduğu sürece yapılabilir. Ürüne ilişkin risk, ürün nakliyeciye veya taşıyıcıya teslim edildiği anda, en geç fabrikanın veya depoların çıkışında müşteriye geçer.

5. Mülkiyetin Saklı Tutulması

Teslim edilen ürünlerin mülkiyeti, müşteri tarafından tüm borçların eksiksiz şekilde ödenmesine kadar Protec Zincir Koruma’da kalır. Müşteri, ürünleri olağan ticari süreçlerinde satabilir ancak satıştan doğan tüm alacaklarını Protec Zincir Koruma’ya temlik etmiş sayılır.

6. Garanti

Teslim edilen ürünlerde ortaya çıkabilecek ayıplar için yasal garanti hükümleri geçerlidir. Müşteri, teslimattan sonra ürünü derhal kontrol etmek ve belirgin hataları makul bir süre içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Protec Zincir Koruma, geçerli bir ayıp bildirimi durumunda ürünün onarımını veya değiştirilmesini sağlayabilir.

7. Sorumluluk

Kasıt ve ağır ihmal durumlarında Protec Zincir Koruma tüm yasal hükümler kapsamında sorumludur. Basit ihmal hâlinde sorumluluk yalnızca sözleşmenin temel yükümlülüklerinin ihlali durumlarında ve öngörülebilir tipik zararlarla sınırlıdır. Dolaylı zararlar veya kâr kayıpları, zorunlu yasal düzenlemeler hariç olmak üzere, kapsam dışıdır.

8. Mücbir Sebep

Mücbir sebep, grev, tedarik sıkıntısı, resmi müdahaleler, enerji kesintileri ve Protec Zincir Koruma’nın kontrolü dışındaki tüm öngörülemeyen durumlar boyunca Protec Zincir Koruma'nın yükümlülükleri askıya alınır.

9. Yetkili Mahkeme ve Uygulanacak Hukuk

Bu AGB ve ilgili tüm sözleşmeler, Protec Zincir Koruma’nın kayıtlı merkezinin bulunduğu ülkenin hukuku kapsamındadır. Yetkili mahkeme, yasal olarak mümkün olduğu ölçüde Protec Zincir Koruma’nın merkezinin bağlı olduğu mahkemedir.

10. Son Hükümler

Bu AGB’de yapılacak tüm değişiklikler yazılı şekle tabidir. Herhangi bir hükmün tamamen veya kısmen geçersiz olması durumunda, geçersiz hükmün yerine ekonomik amaca en yakın düzenleme geçerli olur. Diğer hükümler ise yürürlükte kalır.